CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA ORDINAZIONI: Gli ordini sono validi soltanto se regolarmente da noi confermati.

CONSEGNE: I termini di consegna da noi indi-cati si intendono sempre approssimativi e mai impegnativi. Non danno diritto al Committente di annullare l’ordinazione, restando inoltre esclusa ogni e qualsiasi nostra responsabilità per danni diretti e indi-retti che possono derivare dal ritardo della fornitura.

OPERAZIONI DOGANALI: A seguito dell’auto-rizzazione concessaci dagli organi competenti (“Procedura Semplificata Aut. Min. Prot. 641/p del 19/05/95 n. 3318”), le opera-zioni doganali italiane vengono curate dal ns ufficio export e regolarmente fatturate.

RECLAMI: Eventuali reclami devono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimen-to della merce.

PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti. Trascorse le scadenze convenute saranno conteggiati gli interessi di mora. Si precisa che il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere, senza alcun preavviso, ogni fornitura in corso. In caso di controversia è espressamente rico-nosciuta la sola competenza del Foro del Tribunale di Padova.

GARANZIA: La garanzia copre tutti i nostri prodotti per un periodo di 12 mesi dalla data d’acquisto e viene riconosciuta solo se il materiale viene collaudato e verificato dopo l’installazione secondo la conformità della regola d’arte, attenendosi alle istruzioni fornite dal nostro ufficio tecnico e rispettando le normative vigenti ai fini della sicurezza e della funzionalità.

VALIDITÀ DEL CATALOGO: La Società Italtecnica S.r.l. si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti descritti, di apportare in ogni momento le eventuali modifiche che ritenesse necessarie o utili per motivi tecnici o commerciali.

CONDIZIONI GENERALI: Con l’emissione dell’ordine il Committente accetta incondizionatamente le clausole suddette.